| 研究生: |
温藝玲 I-Ling Wen |
|---|---|
| 論文名稱: |
國內工程工期爭議訴訟處理程序之研究 A Study on Resolution Processes of Construction |
| 指導教授: |
楊智斌
Jyh-Bin Yang |
| 口試委員: | |
| 學位類別: |
碩士 Master |
| 系所名稱: |
工學院 - 土木系營建管理碩士在職專班 Executive Master's Program in Construction Management, Department of Civil Engineering |
| 論文出版年: | 2019 |
| 畢業學年度: | 107 |
| 語文別: | 中文 |
| 論文頁數: | 89 |
| 中文關鍵詞: | 網圖 、展延工期 、要徑 、浮時 |
| 外文關鍵詞: | Project Schedule, Extension of Time, Critical Path, Float Time |
| 相關次數: | 點閱:12 下載:0 |
| 分享至: |
| 查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報 |
與工期有關的爭議是國內工程爭議的主要類型,且因逾期完工所生爭議之案件,在法院的工程案件中亦佔有相當大的比例,但在爭議處理解決實務上,經常發生訴訟的利害關係人(包括當事人、代理人與法官等)無法清楚知道如何透過有系統且具證據力的程序,以解決營建工程與工期有關之爭議,故本研究之主要目的係藉由歸納分析法院判決認定工期展延之證據資料及過程。本研究透過文獻的整理以及實際案例的分析與佐證,提出「處理工期展延與否之分析流程」,透過此一流程圖,訴訟的利害關係人可以清楚知道如何透過有系統且具證據力的程序,進行有關工期爭議的處理,對於日後解決其面對的工期爭議事件,將能在品質上有所提升。經由本研究之進行,期盼可藉由研究成果對提昇工程實務界對定期更新工程網圖或工程預定進度表,以及於施工過程中保存爭議文件之重視,以利提升未來國內工程與工期有關的訴訟處理品質。
Duration-related dispute is the major type of construction disputes and the cases that completion duration is longer than contract duration are the majority of construction disputes cases in the court in Taiwan. However, the stakeholders, including party, agent and judge, in litigation cases usually do not really understand how to follow a systematical process and provide sufficient evidence in resolving a duration-related dispute. The purpose of this study is to analyze litigation cases to identify the processes and evidence for solving duration-related disputes. Through the approaches of literature review and case study, this study proposes a procedure to deal with extension-of-time dispute. With the procedure, the stakeholders in litigation cases can easily provide clear and convincing evidence. It is anticipated that the research outcomes provide a basic blueprint for how to resolve the disputes related to construction duration, and recognize the importance of updating project schedule and reserving documents related to the disputes. That is essential to improve the quality of duration-related disputes resolution.
1.行政院公共工程委員會,2013,降低一億元以上(採購金額)工程標案變更設計、追加預算及展延工期情事強化措施,臺北市。
2.鄭伊君,2009,國內法院時程延遲判例中使用分析技術與延遲原因之分析,碩士論文,中華大學營建管理研究所,新竹市。
3.黃桂梅,2010,承包商承攬公共工程解決契約爭議文件管理模式之研究,碩士論文,中華大學營建管理研究所,新竹市。
4.廖靜雅,2017,機關審查廠商展延工期及趕工計畫作業程序與參考準則建立之研究,碩士論文,國立中央大學營建管理研究所,桃園市。
5.陳鵬光,工期展延之爭議,收錄於工程爭議問題與實務(一),中華民國仲裁協會出版,2010年11月。
6.李嘉慶,論工期展延之索賠-兼論棄權條款之效力,工程法律與索賠實務,中華民國仲裁協會,2004年9月。
7.李嘉慶,工程逾期罰款爭議,工程法律與索賠實務,中華民國仲裁協會,2004年9月。
8.楊智斌,工程時程網圖製作與審查,工程進度管理研討會講義,第54-55頁,喻台生建築師事務所,台北市,2019。