如期如質完工為營建管理人員重要任務，但實務上大型工程卻常有契約約定工期過短的問題。若承攬廠商未仔細審酌、安排專案所需之工期與各工項施作期程，將面臨鉅額逾期罰款。本研究以案例分析方式，探討天然氣發電廠之汽輪發電機主結構體施工時程延宕問題，並於後提出改善的建議方法。
　　本研究發現天然氣發電廠之汽輪發電機主結構體工程之施工延宕，主因在出工人數及機具數量不足、業主網圖編排漏項，以及鋼筋設計複雜施工困難所致。經本研究分析探討，歸納出改善時程的方式為(1)部分作業項目提前施工、(2)調整作業項目施工順序、(3)改善施工工法並調整施工團隊人數以縮短施工天數，以及(4)拆解結構設計圖改善鋼筋加工模式。
　　施行本研究提出之改善建議可大幅減少逾期天數，意即以增加少許施工成本，換得減少數億元之逾期罰款。本研究所提出之時程改善方式，可供其他大型工程改善時程參考，降低逾期受罰可能性。

　　Completing the engineering project on schedule is one of the most important tasks for a construction manager. In practice, large-scale projects often face the challenge of having insufficient time specified in the contract. Consequently, contractors who fail to carefully consider the required duration and schedule for project execution often face the risk of substantial delay penalties. This study conducts a case study to explore the issue of construction delays in the main structural components of a natural gas power plant's turbine generator and proposes improvement methods.
The study identifies that the main causes of construction delays in the turbine generator's main structural components of the natural gas power plant were insufficient labor and equipment, missing items in the owner's network diagram, and installation difficulties for complex reinforcement designs. Through analysis and investigation, the study identifies several ways to improve the schedule, including early execution of certain activities, adjusting the sequence of activities, improving construction methods, optimizing the size of the construction team to shorten the construction duration, and improving the steel reinforcement installation process by dismantling the structural design.
The findings of this research demonstrate that implementing these improvements can significantly reduce the number of days of delay with minimal additional costs, thereby avoiding the potential for multimillion-dollar fines for delays. The schedule improvement methods proposed in this study can serve as a reference for improving the schedule of other large-scale construction projects during their execution.

[1] Willy Herroelen, Production and Operations Management Society, Project Scheduling-Theory and Practice, Jan 2009.
[2] 公共工程委員會，政府採購法，2009年。
[3] 經濟部能源局，火力發電能源查核及節約能源案例手冊，工業技術研究院，2012年。
[4] 汪盈秀，「國內專案時程管理技術使用與人員技能現況分析，國立中央大學營建管理所」，碩士論文，2013年。
[5] 彭俊寧，複循環機組效率之計算及案例介紹，林訓中心-電廠熱循環效率分析班，2019年。
[6] 翟沛珺，「大型公共工程招標文件納入時程網圖之研究」，國立中央大學營建管理所，碩士論文，2018年。
[7] 張憲寬，「專案風險指標管理系統研究」，中華大學土木工程學系，博士論文，2017年。
[8] 劉文良，專案管理：結合實務與專案管理師認證，增訂第四版，碁峰資訊股份有限公司出版，2016年。
[9] 劉心慧，「營建工程S進度曲線(S-curve)建立方式與審查原則之研究」，國立中央大學營建管理所，碩士論文，2017年。
[10] 謝勝明，「公共工程設計階段時程規劃成果審查機制之研究」，國立中央大學營建管理所，碩士論文，2016年。
[11] 林君頤，「營建工程時程網圖審查準則之研究」，國立中央大學營建管理所，碩士論文，2014年。
[12] 周得凱，「時程管理理論與工程實務之聯結」，國立成功大學土木工程學系碩士班，碩士論文，2010年。
[13] 鄧勝軒、黃世昌，工程仲裁-公共工程工程進度展延爭議的探討，仲裁季刊第92期，中華民國仲裁協會，2010年。
[14] 廖國禎，營建管理，142頁，科技圖書股份有限公司出版，1998年。
[15] 顏玉明，工程爭議問題與實務（一），231頁，中華民國仲裁協會，2010年。
[16] 游義琦，「臺灣地區營造工程資源供需推估系統架構」，國立臺灣科技大學營建工程技術學系，博士論文，1994年 。