近年來世界各地紛紛受到「全球暖化」和「氣候變遷」之影響，使原本就易受天候 外力影響的營建工程，更容易因為天候與自然災害因素導致工程工期之延宕。但目前工 程契約中，對於因天候與自然災害之影響得以展延工期之規定，並非相當明確;亦即， 受影響的工程項目與可展延工期的條件，契約中並非都有詳細的規定。
本研究以營建工程中的建築工程為基礎，首先分析建築工程中的常見的作業項目， 並進行相關文獻回顧、蒐集過往工程案例與工程契約條文，針對因天候與自然災害得以 展延工期之約定情況，進行統整分析「天候與自然災害影響工期展延」的類別，以及影 響工程項目之種類與條件;其次尋找從事建築工程相關業務的營造廠商、顧問公司、專 家與機關進行問卷調查，利用問卷之結果與專家進行討論，完成「因天候與自然災害展 延工期之標準」之初步調查，並提出本文之結論與建議。希望透過本研究之成果，降低 因天候與自然災害因素在建築工程工期展延上之爭議。

In recent years, the world has witnessed increasing impacts from global warming and climate change, resulting in construction projects becoming more susceptible to weather forces and vulnerable to delays caused by weather and natural disaster factors. However, existing engineering contracts often lack well-defined provisions for time extensions in response to these factors. This deficiency in contractual clarity concerning the affected construction activities and conditions for time extensions is a common issue.
This study focuses on building construction projects. Firstly, it analyzes common construction activities in building projects and conducts a comprehensive literature review, incorporating past engineering cases and contract provisions. Secondly, surveys are conducted among construction firms, consulting companies, experts, and regulatory authorities engaged in building construction-related activities. The survey results are subsequently discussed with experts to complete the preliminary investigation of "standards for time extensions due to weather and natural disasters," leading to the formulation of conclusions and recommendations in this thesis. By addressing the identified gaps, this research aims to mitigate disputes related to time extensions caused by weather and natural disaster factors in building construction projects. The study's findings are anticipated to contribute to improved contract clarity and more effective management of construction schedules under the influence of adverse weather and natural disasters.

[1] 工程採購契約範本(2022)。
[2] 陳信儒(2003)，與不可抗力天候因素相關工程民事爭議其證據方法與類型化之研
究，國立中央大學土木系營建管理研究所，桃園市。
[3] NASA Earth Observatory website, topic : Global Warming, from :
https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming
[4] A. S. Khan and S. A. Chowdhury, "GHG emission reduction and global warming
adaptation initiatives by UNFCCC," 2nd International Conference on the Developments in Renewable Energy Technology (ICDRET 2012), Dhaka, Bangladesh, 2012, pp. 1-6. From: https://ieeexplore.ieee.org/document/6153513/references#references
[5] 聯 合 國 氣 候 變 遷 綱 要 公 約 ( United Nations Framework Convention on Climate Change)，取自 https://unfccc.int/
[6] Field, C. B.、Barros, V. R.、Mastrandrea, M. D.、Mach, K. J.、Abdrabo, M.-K.、Adger, N.等人(2014)， Summaryforpolicymakers|。載於 Climatechange2014:impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: global and sectoral aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change。(第 1-32 頁):Cambridge University Press。
[7] 彭武鵬(2021)，談天候降雨對營建工程之影響，取自 https://www.tpce.org.tw/data/data1/805-1.pdf。
[8] 國家災害防救科技中心，取自 https://www.ncdr.nat.gov.tw/
[9] 臺灣綜合研究院，取自 https://www.tri.org.tw/
[10] 行政院環保署，取自https://ghgrule.epa.gov.tw/report/report_page/31
[11] 氣 象 局 _ 全 球 與 台 灣 溫 度 趨 勢 分 析 報 告 ， 取 自
https://www.cwb.gov.tw/V8/C/C/Watch/watch_7.html
[12] 氣候變遷災害風險調適平台(2013-2017)，氣候變遷災害調適計畫，取自
https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Disaster/StrategyDetail/BAL0000028
[13] 張嘉琪(2007)，共同遲延責任分配之系統化分析方法，國立中央大學土木系營建
管理研究所，桃園市。
[14] 李永然、谷逸晨(2022)，工程逾期罰款法律解析，營造天下，第189冊，第9-11
頁。
[15] 民法(2019)。
[16] 賴 丕 仁 ( 2003 )， 英 美 契 約 法 之 損 害 賠 償 範 圍 ， 取 自 https://www.lawtw.com/archives/304609
[17] 呂純純(2004)，公共工程逾期爭議之研究，國立政治大學法律學研究所，台北市。
[18] 王祥騮(2020)，FIDIC 國際工程契約範本，營建知訊，第 447 冊，第 60-64 頁。
[19] 臺 北 市 政 府 工 程 契 約 訂 約 後 工 期 核 算 要 點 (2017) ， 取 自
https://www.laws.taipei.gov.tw/Law/LawSearch/LawArticleContent?lawId=P06D2030-20170124&realID=06-04-3019&lawArticleContentButton=
[20] 職業安全衛生管理辦法(2022)。
[21] 林伯儒(2016)，營建工程進度延遲因素之研究，國立金門大學土木與工程管理學
系碩士班，金門縣。
[22] 新北市政府教育局(2017)，地方政府教育行政機關與學校天然災害停班停課決策
管理探討，取自 https://www.sdec.ntpc.edu.tw/epaper/10609/1.htm
[23] 氣象法(2015)。
[24] 交通部中央氣象局突變天氣作業要點(1995)。
[25] 天然災害停止上班及上課作業辦法(2019)。
[26] 蕭家進(2001)，公共工程爭議處理的省思，現代營建，第260冊，第65-70頁。
[27] 常見工程採購法律問題及履約爭議處理解析_環宇法律事務所，取自
https://www.motc.gov.tw/fckdowndoc?file=/%E5%AD%94%E7%B9%81%E7%90%A
6(2).pdf&flag=doc。
[28] 台灣區綜合營造公會(2015)，台灣區綜合營造公會年報及產業政策白皮書，取自
http://ncucempca2015.blogspot.com/2015/01/blog-post_52.html
[29] 王伯儉(1996)，工程人員契約法律實務。
[30] 陳國星(2002)，建築工程防災計畫之研究，國立臺北科技大學土木與防災技術研究所，台北市。
[31] 法源法律網，取自https://www.lawbank.com.tw/
[32] 司法院判決書系統，取自https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
[33] Wortzel, R.(1979)，Multivariate Analysis。
[34] 行銷資料科學，取自https://reurl.cc/Nqe6Oe
[35] 周文賢(2002)，多變量統計分析SAS/STAT使用方法。